开云体育本文格式为Word版，下载可任意编辑免费施工合同范本共60免费施工合同范本第一篇甲方：_____乙方：_____甲方就_____的所有钢筋工的工作内容，委托给乙方施工，经甲乙双方协商达成如下协议：一、承包方式：原则上包工不包料，但必需包括钢筋制作的机械设备，钢筋闪光对焊设备、钢筋调直拉伸设备、以及各种配套的电焊条、扎丝、机械设备所要用的润滑油和粉等，一句话就是，除了钢筋原料部包括外，其他围围着钢筋制作、绑扎所要用机械设备、工具用具、零星材料均要乙方负责。二、钢筋承包内容：依照施工图纸的内容施工，具体施工内容包括钢筋的制作，依照图纸和规范进行配料单，（乙方必需配置二份料单，一份为施工料单、一份为决算料单）。钢筋的制作、调直、焊接、钢筋的绑扎、预埋铁件预留插筋及浇注砼时的护筋等，并要负责与相关部门核对料单。三、钢筋制作绑扎质量要求：乙方必需严格遵守施工规范和施工图进行配料（料单必需提前10天提交施工和决算各一份给甲方），科学合理地配料，遵守操作规程，合理地.本文格式为Word版，下载可任意编辑用料，减少浪费，依照料单进行制作；依照施工图纸和料单来绑扎，每层楼面钢筋绑扎后必需清理所有杂物，确保验收一次通过多宝体育，在施工过程中，不得擅自进行钢筋代换，发现问题应及时汇报、处理，若因质量问题造成损失，按工程造价的1-2倍予以罚款，在施工过程中必需合理的使用材料多宝体育，减少浪费，该焊接的就要焊接，若发现明显不合理的，依照浪费的原材料价格的1-5倍予以罚款。四、承包单价：每吨依照380元计算，工程量按审核后的决算料单计算，开始结账暂按施工料单预结，计时工以签证为准，按60元/工日。五、工资结付方式：1）工作量必需以浇注好砼为准，浇注完才能结算；2）第一期工程的正负零及以下部分工作量款，按实计算后暂扣十万元以作保证金，剩余部分按正常发放；3）第一期工程的正负零以上部分，每月的第一个星期结算上月完成工作量的90%，剩余10%作为工程保证金；4）其次期工程按每月的第一个星期结算上月完成工作量的90%；50其次期工程完成到了工作量的70%时，返回工程保证金的25%；完成到了80%时再返回25%，完成到90%时，又返回25%，当完成所有的工作量，保证金也全部返回给乙方；6）如乙方半途退场或停工，甲方扣除乙方所完工作量总额10%作违约金及十万元保证金，并且有权另外.本文格式为Word版，下载可任意编辑安排队伍接替其施工任务；乙方不得拖欠民工工资，若发生拖欠民工工资，甲方有权代扣，并给予经济处罚。六、工期：每月每层按项目部下达的施工进度计划时间完成，如是乙方原因，造成工期推迟，每延期一天罚款300不要求提前。七、乙方人员进场后要做到文明施工，听从甲方工地管理人员的指挥，积极协同施工员。如乙方不听从甲方管理人员的管理，施工员有权对乙方罚款或开除出场。1、乙方人员必需遵纪守法，不得打架斗殴，如发生上述现象，甲方有权对乙方罚款或开除出场。2、乙方的人员在现场内不得偷窃，一经发现，轻者罚款500元，重者送交公安。3、乙方的人员不得在楼面上大便，一经发现罚款200并且还要清除掉大便，如不清除者，再加罚款300元，乙方的人员发现其他班组的人在楼面上大便，证据确实上报，可得罚款的80%作为奖金。八、乙方在施工中必需注意安全，班组长应对本班民工加强安全教育，严格依照安全操作规程施工，严格执行甲方的各项规章制度以及周边安全防护，发现担忧全因素，及时向甲方提出。1、乙方的人员进入施工现场必需戴好安全帽，不得穿拖鞋或打赤脚，一经发现，每人每次罚款30元，如一个人同.本文格式为Word版，下载可任意编辑时不戴安全帽和穿拖鞋，视一人二次罚款。2、在施工过程中，因乙方原因发生任何安全事故所造成的一切经济损失和责任全部由乙方负责，甲方概不承受责任和经济损失；因其他原因造成的安全事故由责任方承受九、在施工期间，乙方必需指定一名现场负责人，并且每天要在现场指挥，不在现场者每天罚款100十、本协议一式五份，甲方四份，乙方一份。本协议从签订之日起生效，工程竣工甲方付清乙方工程款后自然失效甲方代表：_____乙方代表：_____电话号码：_____电话号码：_____免费施工合同范本其次篇发包人（全称）：_________________承包人（全称）：_________________为保证_________________（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书承包人在质量保修期内依照有关管理规定及双方约定承受.本文格式为Word版，下载可任意编辑工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容具体质量保修内容双方约定如下：合同条款中承包人所进行的工程项目、内容，由承包人负责。但因发包人使用过程中的人为损坏，工程的易损耗、易碎品及其他根据国家规定列入易损耗及易碎物品的（如灯泡、灯管、玻璃等）损坏，不可抗力因素损坏以及非承包人原因造成的损坏除外，若发包人委托承包人修理，其修理费用由发包人承受二、质量保修期本工程的质量保修期为_________________年，质量保修期从工程实际竣工之日算起（工程未验收的，以工程交付使用之日起计算）。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水等），承包人接到事故通知后，应马上到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承受。.本文格式为Word版多宝体育，下载可任意编辑3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承受损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为_________________（大写）。质量保修金银行利率为__五、质量保修金的返还双方约定按以下第_________________种方式返还质保金：（1）、发包人在第一年质量保修期满后14天内，返还质量保修金的60%；其次年保修期满后14天内将剩余质量保修金返还承包人。（2）、在双方确认工程结算价后，由承包人提供结算价5%的质量保修保函，发包人在收到后14天内，将全部质保金支付承包人。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署.本文格式为Word版，下载可任意编辑法定代表人（签字）：_________________法定代表人（签字）：_________________免费施工合同范本第三篇发包人__________________(以下简称甲方)承包人__________________(以下简称乙方)， 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 1、承包项目 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 2、承包方式 包挖、包运、平整，不得转包。 3、承包价格 开挖、运输土方__________________元/m3(石砂)。 4、工期要求 按图纸要求尺寸进行开挖，自_______________月_______ ________日开始施工，在_______________天内完成基地土 方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 5、质量与施工要求 .本文格式为Word 版多宝体育，下载可任意编辑 (1)基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层 等应符合设计图纸的`要求，偏差控制在施工规范允许范围 (2)做好水沟和排水设施多宝体育。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 (3)回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯 实，夯实后的密实度应达到设计要求。 (4)土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查 符合要求后，方为合格;否则承受整修、返工费用。 6、安全要求 (1)开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全 本卷须知并做好交底记录。 (2)严格依照土方工程施工技术操作规程中的安全本卷须知 进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 (3)遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有 关部门的监视管理。 (4)开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 (5)雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适 当放缓边坡或设置支撑挡土板。 (6)发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责 人并做好排水防水和其他措施。 7、结算方式 .本文格式为Word 版，下载可任意编辑 采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第________ _____天支付清工程款。 8、仲裁与调解 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门 或人民法院进行调解。 单位工程负责人：__________________ (甲方)：__________________ 承包班组长(乙方)：__________________ 免费施工合同范本 第四篇 发包人(甲方)： 发包方(乙方)： 根据《xxx 合同法》、《xxx 建筑法》等有关法律、法规， 依照招标文件的要求，遵循平等、自愿、公允和诚信的原 则，经双方协商，甲方将停车场的清理、划线、标牌设施 安装等施工工程交由乙方承包完成，特订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程内容：乙方负责按甲方现场状况进行停车场的清 洗、除尘、烘干，停车场的车位、车道、地面标志的划线 负责交通标牌等设施的制作、购买、安装、保护、维护等 且保证所有工作及材料须符合相关国家标准及有关规定。 四、工程造价：工程总额约元，大写：。结算工作量按实 .本文格式为Word 版，下载可任意编辑 际施工计算。具体工程量和单价见报价表。 五、工程工期：乙方在与甲方签订正式协议后20 个日历天 内完成所有施工安装。 六、质量要求： 路面标线所用材料应符合《路面标线)的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸 和《道路交通标志和标线)及《道路交通标 线质量要求和检测方法》(GB/T16311—1996)标准的规定。 要求按马路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关 文件要求施工、质量达到合格以上。 七、承包方式 乙方全部包工、包料、包工期、包施工费用、包质量、包 安全、包设计、包维护、包验收合格的一切包定方式。

　　【强化】2024年 电子科技大学085400电子信息《840物理光学》考研强化模拟5套卷

　　【强化】2024年 大连医科大学105300 公共卫生《353卫生综合之卫生统计学》考研强化模拟5套卷

　　【强化】2024年 厦门大学030203科学社会主义与国际运动《811现代政治思想(中、西)之西方政治思想史》考研学霸狂刷290题(名词解释+简答+论述题)

　　【强化】2024年 厦门大学030206国际政治《811现代政治思想(中、西)之西方政治思想史》考研学霸狂刷290题(名词解释+简答+论述题)

　　【强化】2024年 大连医科大学071009 细胞生物学《702生物基础综合之医学细胞生物学》考研强化模拟5套卷

　　【强化】2024年 大连医科大学105200 口腔医学《352口腔综合之口腔颌面外科学》考研强化模拟5套卷

　　【强化】2024年 大连医科大学071010 生物化学与分子生物学《702生物基础综合之医学细胞生物学》考研强化模拟5套卷

　　【强化】2024年 厦门大学030202中外政治制度《811现代政治思想(中、西)之中国政治思想史》考研学霸狂刷165题(概念+简答+论述题)

　　【强化】2024年 厦门大学025400国际商务《434国际商务专业基础之国际贸易实务》考研学霸狂刷440题(单项选择+名词解释+案例分析+简答+计算题)

　　【强化】2024年 大连医科大学100301 口腔基础医学《352口腔综合之口腔颌面外科学》考研强化模拟5套卷